Договор поставки № 18/11

г. Москва «18» ноября 2009 года

ИП Попова Анастасия Владимировна, именуемый в дальнейшем «Поставщик», с одной стороны, и ООО "Магазин "Садовое Кольцо", именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице генерального директора Гудимовой А.А., действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 Поставщик обязуется:
- передать в собственность Покупателя изделия из стекла и фурнитуру (далее товар) в сроки установленные настоящим договором.
1.2 Покупатель обязуется:
- своевременно оплачивать товар и услуги Поставщика по настоящему договору;
- подтверждать получение товаров и услуг от Поставщика подписанием накладных и актов на выполнение работ.
1.3 Ассортимент (номенклатура), количество, цена и характеристики поставляемой продукции устанавливаются в счете №13 от 18 ноября 2009г., являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.4 Право собственности на товар переходит к Покупателю с момента фактической передачи ему товара.

2. Порядок поставки товара. Приемка товара.

2.1. Поставщик осуществляет поставку (отгрузку) товара в адрес, указанный Покупателем на основании соответствующей заявки последнего, которая должна быть оформлена в письменной форме и передана Поставщику с использованием любого из способов связи, перечисленных в пункте 5.3 настоящего договора.
2.2. На основании полученной заявки Поставщик оформляет счет на оплату товара, который подтверждает согласие Поставщика заключить договор на указанных условиях, и направляет его Покупателю в письменной форме с использованием любого из способов связи, перечисленных в пункте 5.3 настоящего договора.
2.3. На основании заявки Поставщик оформляет в двух экземплярах соответствующие товарные накладные с указанием наименования, количества (ассортимента) поставляемых товаров, а также акт выполненных работ.
2.4. Общий срок поставки по настоящему договору составляет 2 (две) недели с даты оплаты Покупателем аванса согласно п. 3.2 Договора. В течение указанного срока товар поставляется партиями по заявкам Покупателя.
2.5. Затраты на доставку также полежат оплате Покупателем.
2.6. Покупатель обязан совершить все необходимые действия, обеспечивающие принятие товаров, поставленных в соответствии с настоящим договором. Передача товара Покупателю удостоверяется соответствующей отметкой на товарной накладной (Торг-12).
2.7. При получении поставленного товара Покупатель обязуется незамедлительно осмотреть товар, проверить его количество и качество, и при отсутствии недостатков товара расписаться в товарной накладной. В случае выявления недостатков товаров Покупатель в присутствии представителя Поставщика составляет соответствующий акт, подписываемый Сторонами. Замер стекла производится металлической линейкой или рулеткой. Допуск отклонения от размеров, предоставленных заказчиком ±1,5мм.
2.8. Все претензии по качеству стекла и исполнению заказа принимаются сразу после разгрузки и осмотра товара.

3. Цены по договору и порядок расчетов

3.1. Общая цена товаров и услуг по настоящему договору устанавливается счетом на оплату Покупателю.
3.2. Покупатель в течение 3 (трёх) календарных дней после даты выставления Поставщиком счета на оплату обязан оплатить Поставщику сумму предоплаты в размере 100% от общей стоимости поставляемой продукции и оказываемых услуг, а также её доставки. При этом в случае нарушения Покупателем срока, установленного настоящим пунктом, Поставщик вторично в течение 7 дней выставляет Покупателю счет на оплату поставляемой продукции. В этом случае не поступление денежных средств Поставщику в течение 3 (трёх) календарных дней будет являться основанием для одностороннего отказа Поставщика от исполнения настоящего договора.
3.3. Подтверждением оплаты по настоящему договору является зачисление денежных средств на счет Поставщика. При этом Стороны договорились, что в качестве информации об осуществленном денежном переводе, Покупатель с использованием факсимильной или иной связи информирует Поставщика путем передачи последнему копии платежного поручения с отметкой банка об исполнении.

4. Ответственность сторон

4.1. Любая из сторон настоящего договора, не исполнившая обязательства по договору или исполнившая их ненадлежащим образом, несет ответственность за это при наличии вины (умысла или неосторожности, небрежности, неосмотрительности).
4.2. Поставщик вправе:
- отказаться от исполнения настоящего договора в случае двукратного нарушения Покупателем сроков оплаты продукции и осуществить возврат уже выплаченных Покупателем денежных сумм за вычетом средств, фактически затраченных на выполнение заказа Покупателя;
- требовать у Покупателя уплаты неустойки в размере 1 % от стоимости поставляемой продукции в случае, если Покупатель нарушит сроки оплаты по Договору, безосновательно откажется принять продукцию, согласовать в установленные сроки спецификации, а также подписать акт выполненных работ за каждый день просрочки.
4.3. Поставщик обязан:
- передать (доставить) Покупателю продукцию, соответствующую технической документации и в состоянии, позволяющем надлежащее использование продукции в соответствии с ее назначением.
4.4. Покупатель вправе:
- в случае недопоставки продукции требовать от Поставщика возврата ранее уплаченных денежных средств, соответствующих стоимости недопоставленной продукции.
- требовать у Поставщика уплаты неустойки в размере 1 % от стоимости поставляемой продукции в день в случае, если Поставщик допустит просрочку в поставке продукции более, чем на 10 календарных дней.
4.5. Покупатель обязан:
- произвести оплату приобретаемой им у Поставщика продукции, проектных работ, доставки и монтажа в размерах и в сроки, устанавливаемые настоящим договором;
- предоставить Поставщику копии платежных поручений, подтверждающие факт оплаты поставляемой продукции;
- предоставлять Поставщику сведения о дате монтажа не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня;
- своевременно согласовывать соответствующие спецификации и чертежи, а также по требованию Поставщика подписывать товарные накладные и акт выполненных работ.
4.6. Уплата неустойки (штрафа, пени) и возмещение убытков, причиненных ненадлежащим исполнением обязательств, не освобождает стороны договора от исполнения обязательств по договору в полном объеме.

5. Прочие положения

5.1. Настоящий договор действует с момента подписания его сторонами до полного исполнения ими своих обязательств Сторонами.
5.2. Все письма, уведомления, извещения и иные сообщения направляются сторонами друг другу в письменной форме в соответствии с почтовыми реквизитами, указанными в пункте 6 настоящего договора.
5.3. Сообщения между сторонами могут пересылаться с использованием следующих способов связи: факс, электронная почта, телеграф (телеграмма с уведомлением о вручении), почтовая связь (заказное письмо с уведомлением о вручении), курьерская связь. Стороны договорились, что факсимильные копии документов имеют юридическую силу до момента получения оригиналов.
5.4. В случае если сообщение одной стороной другой отправлено по факсу, и/или электронной почте, такое сообщение считается полученным другой стороной с момента подтверждения его получения в одной из вышеперечисленных форм.
5.5. В случае если сообщение отправлено с использованием телеграфа, почтовой или курьерской связи, сообщение считается полученным другой стороной с момента, обозначенного в уведомлении о вручении или надписи на копии документа, свидетельствующей о его получении другой стороной.
5.6. Стороны не несут ответственности за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо их воли и желания и которые нельзя предвидеть или избежать разумными способами, включая объявленную или фактическую войну, запретные действия властей, вступление в силу законодательных актов, препятствующих или делающих невыгодным исполнение по договору, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, немедленно извещает другую сторону о таком препятствии и его влиянии на исполнение обязательства.
5.7. Споры, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров. При невозможности урегулирования спора путем переговоров - в Арбитражном суде города Москвы.
5.8. Изменения и дополнения к настоящему договору оформляются в письменном виде, подписываются сторонами, заверяются печатями и являются неотъемлемой частью настоящего договора.
5.9. Стороны обязуются в семидневный срок извещать друг друга обо всех изменениях юридического и почтового адреса, платежных реквизитов (полностью или в любой части), а также всех иных изменения, отсутствие информации о которых может препятствовать сторонам надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства и пользоваться своими правами. В случае если какая-либо из сторон не сообщит другой стороне такую информацию и вторая сторона в силу этого не выполнит свое обязательства, ко второй стороне не могут быть предъявлены требования о выплате неустойки, возмещении реального ущерба или упущенной выгоды, а исполнение, произведенное второй стороной, будет считаться надлежащим.
5.10. Настоящий договор составлен в двух оригинальных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу, один для Поставщика, один для Покупателя.
5.11. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора:
Приложение № 1 – счет №13 от 18 ноября 2009г.

6. Адреса, банковские реквизиты и подписи сторон.